江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
- 2025-08-18
项目名称: 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
项目编号: YG25ZG0007356
招标公司: 江苏深环科技有限公司
采购标的物: 零星工程、厂区设备平台及楼梯改造工程
项目地区：江苏 南通
项目信息
项目名称 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程 项目编号 YG25ZG0007356
项目地址 江苏省南通市通州区南通市通州区金新街道邢园路86号 项目类型 工程
采购方式 公开招标 项目行业分类 危险废物治理
资金来源 国有80%, 私营20%
项目概况 厂区生产设备调试及生产过程中，发现部分设备及区城存在操作困难，需修补或增加一些设施达到安全生产要求，包含:压滤机期踏平台、钢平台楼梯、稀疏酸操作平台、每氧化铜卸料平台、库房防火阔、地池法兰等。
公告名称 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
公告媒体 深圳阳光采购平台
发布时间 2025-08-18 17:00 至 2025-08-25 09:00
公告内容
江苏深环科技 有限公司
厂区设备平台及楼梯改造 工程 招标 文件
致 投标 单位 ：
我司拟就 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造 工程 进行 询价采购 活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与 投标 。
1、 招标 内容 ： ① 拆除 A1A2现有部分钢平台楼梯并按图纸安装新楼梯并防腐处理 ； ② A2压滤机安装玻璃钢操作平台 ； ③ A1稀硫酸稀释釜安装操作平台并防腐处理； ④ 碱式氯化铜釜加装下料平台并防腐处理； ⑤A1A2地池加装FRPP法兰； ⑥ 甲、丙类库主风管位置加装不锈钢防火阀及手动阀门； ⑦完成工程所需的其它所有工作等 。详见工程量清单 及图纸 （ 仅供参考 ， 以投标方现场实际踏勘核实工程量清单为准，不做结算依据，投标人踏勘现场后招标人提供电子版图纸及清单 ） 。
2、 项目概况
2.1建设地点： 南通市通州区金新街道邢园路 86号。
2. 2 招标控制 价（ 9% ） ： 18.18万 元。 （ 总价包干 ）
2.2.1投标报价包含完成此项工作所需的所有工程量，提供的工程量清单仅做报价参考，投标人自行考虑完成此项工作所需的一切相关费用等。
2. 3 工期要求 ： 5 日 历天 ， 自签订合同之日起 。
2.4质量要求： 符合《工程施工 质量验收规范》 ,达到合格标准，
2.5验收标准：需满足施工图纸及生产需求的要求，经生产技术人员及我方工程师验收通过。
3、申请人的资格要求：
3.1 符合以下规定的条件：
1) 未被 “信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台等渠道列入黑名单；
2) 具有独立承担民事责任的能力；
3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6) 参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7) 法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 本项目的特定资格要求：
1) 投标人应 提供公司的环保工程专业承包资质三级（盖章）以上、安全生产许可证（盖章）、营业执照（盖章）；
2) 投标人应是中华人民共和国境内注册的独立法人机构或具有独立法人资格之外的其他投标人，包括合伙制企业或者其他组织。（投标时须提供：营业执照或事业 单位法人证书或者工商行政主管部门颁发的工商登记证明的 复印件或 扫描件） ；
3) 不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；
4) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；
5) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 。
6) 本项目不接受联合体投标
4、招标人组建招标小组，根据相关的法律、法规、制度及招标文件进行审查、质疑、评估、比较。
5、付款方式：
本合同价款分 两 次支付 。 工程施工完成全部工程量，并经甲方工程师验收合格后， 支付至结算价 的 97% ，结算价的 3 ％为质保金，一年内若无质量问题全额无息退还。第 一 次付款时，应提供结算价的全额增值税 （ 9% ） 专用发票。
6、合同工期：5个日历日，合同签订日起算；
7、踏勘现场
7.1 投标 人于 公示期间 自行前往 南通市环境治理技术应用示范 基 地勘察施工现场，了解并熟悉该工程位置及施工环境 ， 并核实完成该工程所需的所有材料、配件及措施等 。 未踏勘施工现场确认的投标人报价不做有效投标文件，取消中标资格 。
7.2 踏勘地址： 江苏省南通市通州区金新街道邢园路 86号 。
8 、递交报价文件截止时间： 202 5 年 8 月 25 日 9 点 00 分
9 、 递交报价方式：报价之前请跟项目采购人了解项目情况后，再把报价单和公司相关资料发送到采购专用邮箱： sthbntcg@163.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
10、项目评审地点： 江苏省南通市通州区金新街道邢园路 86号江苏深环科技有限公司综合楼会议室。
1 1 、本 招标 文件解释权归 招标 人。
1 2 、如 投标 人有证据说明 招标 过程存在违规行为，可以向我司投诉，我司查明后给予处理，并将处理结果反馈给相应 投标 人。
1 3 、附录：
（ 1）合同条款及格式
（ 2）报价文件格式
招标 人： 江苏深环科技 有限公司
联系人： 尹 工
联系电话： 查看完整信息
合同条款及格式
（合同仅供参考）
江苏深环科技 有限公司零星工程施工合同
合同编号：
甲方： 江苏深环科技 有限公司
乙方：
一、工程概况
1、工程名称： 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
2、工程地点： 南通市环境治理技术应用示范基地
3、工程内容： ① 拆除 A1A2现有部分钢平台楼梯并按图纸安装新楼梯并防腐处理 ； ② A2压滤机安装玻璃钢操作平台 ； ③ A1稀硫酸稀释釜安装操作平台并防腐处理； ④ 碱式氯化铜釜加装下料平台并防腐处理； ⑤A1A2地池加装FRPP法兰； ⑥ 甲、丙类库主风管位置加装不锈钢防火阀及手动阀门； ⑦完成工程所需的其它所有工作等 。详见工程量清单 及图纸 （ 仅供参考 ， 以投标方现场实际踏勘核实工程量清单为准，不做结算依据 ） 。
二、组成合同的文件
1、合同；
2、合同补充协议；
3、 招标 文件；
4、乙方 投标 文件；
三、合同工期
■ 5 个日历日，以 合同签订 日期 为 开工 日 。
四、质量验收标准
本工程必须达到 满足施工图纸及生产需求的要求，经生产技术人员及我方工程师验收通过。
五、双方的权利及义务
1、 甲方的权利和义务
（ 1）有权对施工和服务质量进行监督和检查，对所发现的有关乙方的违约行为进行调查和处理。
（ 2）因乙方违反协议规定给甲方造成损失时，或因乙方原因引起甲方给第三方造成损害，甲方均有权直接要求乙方赔偿任何相关的损失，包括第三方的任何相关损失。
（ 3）甲方提供水、电接点，并为乙方施工提供必要的帮助。
（ 4）甲方应及时付款，不得拖延。
2、 乙方的权利和义务
（ 1）乙方必须按照甲方管理规定完成施工人员备案。
（ 2）乙方须安装独立的施工专用水、电表，待工程竣工验收后向 施工总包方 缴纳费用；甲方提供临时用电、用水接驳点。
（ 3）乙方负责对现场作业人员进行法律法规及安全生产知识的培训教育工作。
（ 4）甲方对现场作业人员的操作证进行查验，特种作业人员必须持证上岗。
（ 5）遇到不合格或违规的情况，甲方有权要求乙方停工整改，由此带来的施工成本和工期延误损失由乙方承担。
（ 6）施工现场洒水防尘措施：①施工现场，乙方安排专人清扫，必要时必须洒水湿润，避免尘土飞扬，随时保持整个施工现场内干净整洁；②乙方进行平整场地、土方开挖、土方回填、垃圾清运等作业时，应当边施工边适当洒水，防治产生扬尘污染；③遇四级以上的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。按照《大气重污染应急预案》，预警级别达到黄色预警以上时，应按照相应级别停止土石方工程施工、渣土车砂石车等易扬尘车辆运输；④为防止施工扬尘，施工现场乙方应根据现场情况及时进行洒水；在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数。
（ 7）乙方应具备履行合同的必要资质，并保证具备安全施工的作业条件。
（ 8）施工过程中的所有安全责任及安全事故由乙方自行承担相应责任。
（ 9）乙方施工应符合环境管理体系的要求，保证施工现场及周边环境清洁环保。
（ 10）乙方员工应遵守甲方工作秩序和规章制度，接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，若有违反应承担相应责任。
（ 11）乙方应按照甲方的要求施工，保证工程的质量符合验收标准。
（ 12）乙方应按时完工，并配合甲方验收。
（ 13）在协议期内或者协议终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本协议业务活动有关的保密资料。
（ 14）乙方已承接工程不得分包或转包。
（ 15）乙方根据甲方的要求，及时编制针对工程项目的施工组织方案和进度计划，编制完成后交甲方审核及确认。
（ 16）乙方严禁拖欠或克扣民工工资或分包商工程款。
3、其它： 无。
六、合同价款、调整与支付
1、本工程合同价款：
币种：人民币
合同 包干 总价 (大写)：
(小写)：￥
应纳税费：
不含税价格：
2、确定合同价款的方式： £ 固定单价合同 ☑ 固定总价合同
（ 1）本工程合同单价详见乙方报价书，措施项目费包干，合同总价包含审定工程预算编制书中全部工程内容。
（ 2）本工程承包方式为：包工包料。
3、合同价款调整和变更价款的确定
（ 1）合同价款的调整：工程 为总价结算，不做价格调整。
4、工程款按第 （ 1 ） 种方式支付：
（ 1）本合同价款在工程验收合格后一次性支付 结算价的 97% ， 结算价的 3％ 为质保金， 两 年内若无质量问题全额无息退还 （ 质保一年，一年内出现质量问题需免费维修或更换 ） 。付款 前 ，应提供结算价的全额增值税 （ 9% ） 专用发票，甲方见票后 二 十个工作日内一次性支付完。
（ 2）本合同价款分两次支付。 工程施工完成工程量的 30%，第一次进度款支付30%， 工程竣工验收合格后， 支付至结算价的 97% ， 结算价的 3％ 为质保金，一年内若无质量问题全额无息退还。第一次付款时，应提供结算价的全额增值税专用发票。
七、竣工验收与结算
1、竣工验收：工程具备竣工验收条件，乙方应向甲方工程师提供完整竣工验收资料，甲方工程师按有关验收规范组织验收。
2、竣工结算：按完成 该 工程 所有工程 量 后 结算，结算时 以合同总价作为结算价进行付款 。竣工验收合格后，乙方应按照甲方建设工程管理规定要求向甲方工程师提供完整结算资料。
八、违约责任
1、乙方不具备履行合同的必要资质或不具备安全施工的作业条件而故意隐瞒欺骗或擅自开工的，则乙方在施工过程中造成的一切人员伤亡或财产损失，责任由乙方自行承担。
2、乙方必须按合同工期要求完成其工作内容，否则，合同总工期每延期1天，甲方将对乙方处以罚款人民币1000元/天，罚款金额在应付工程款中扣除。约定工期延误 1 0日历日仍无法完工的、或验收不合格经返工依然3次以上不合格的，甲方有权解除合同并不再付款 ， 但因甲方原因或不可抗力导致的工期延迟，则工期自然顺延。
3、乙方虽按期完工，但工程质量达不到设计要求或行业标准的，应按照甲方要求及时返工，由此增加的费用不得计入工程造价，由乙方自行负担。因返工导致甲方不能按时使用的，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同价1%违约金。
4、 工程竣工 后 10天内， 乙方应向甲方提交 竣工验收资料，工程 竣工验收合格后 10天内 ，乙方应按照甲方建设工程管理规定要求向甲方 提交竣工结算报告及 完整的 项目 资料 ， 每延迟一日，乙方应向甲方支付合同价 1%违约金。
5 、工程保质期内，如发生工程质量问题， 乙方应在接到甲方通知后， 24小时内进场进行修缮，若乙方不能在规定时间内进场的，或 导致甲方不能正常使用的，乙方应承担保修责任，因此造成甲方损失的，甲方有权扣留质保金，质保金不足以赔偿甲方损失的，乙方应补足差额。若因工程质量导致事故发生的，乙方需承担一切事故损失与责任。
6 、乙方出现以下情形的，甲方有权扣留乙方的工程款或质保金以抵扣甲方遭受的相应损失，若上述款项不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。
（ 1）乙方所承担的工程施工任务，质量达不到工程合同约定的质量标准。
（ 2）拒绝接受监督、检查的。
（ 3）不如实反映情况，提供虚假材料被甲方或第三方发现的。
（ 4）出现重大责任事故。
（ 5）本工程分包或转包，因此造成甲方损失的 。
（ 6 ） 因乙方内部纠纷 ， 施工人员出现群体聚集恶性事件， 影响甲方正常生产、管理秩序的 。
7 、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由甲方工程师调解，一方当事人不愿调解或调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。
8 、其他违反法律、法规和协议规定的行为。
九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方权利义务履行完毕时止。
十、附件
1、安全生产协议书
2、廉洁协议书
（以下无正文）
甲方 (盖章)：
江苏深环科技 有限公司
乙方 (盖章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开 户 银行：
账 号：
账 号：
电 话：
电 话：
附件 1：
安全生产协议书
发包人 (甲方)： 江苏深环科技 有限公司
承包人 (乙方)：
项目名称： 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
为确保企业生产的安全，防止发生安全事故和伤亡事故，落实安全生产工作，贯彻执行 “谁主管、谁负责、谁失误、谁负责”的工作原则，经承包商（以下简称乙方）协商同意签订以下安全生产协议书：
1、乙方需与现场作业人员签订安全生产责任书，安全责任落实到个人。
2、乙方负责对现场作业人员进行法律法规及安全生产知识的培训教育工作。
3、甲方对现场作业人员的操作证进行查验，特种作业人员必须持证上岗。
4、在施工期间，甲方会随时在现场抽查乙方负责人和施工人员的安全生产责任书以及相关的证件，现场安全措施的落实情况。
5、遇到不合格的情况要求乙方停工整改，由此带来的施工成本和工期延误损失由乙方承担。
6、承包、发包工程和项目，甲方应负责对乙方进行安全生产资质审查，禁止将工程或项目发包给不具备安全生产条件或未经安全生产资质审查的单位。
7、乙方在甲方单位内工作必须遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和甲方有关的安全生产规章制度。
8、乙方必须落实好安全生产和遵守公司内机动车交通安全的有关规定。
9、乙方必须对所属用工进行安全生产知识教育培训，经考核合格后方可作业。
10、乙方在施工前必须办理用电、动火、动土等有关手续后才能作业。
11、乙方必须指定专人随时检查监督安全情况，制止野蛮施工，防止事故发生。
12、乙方服从甲方职能部门的检查、监督和处罚。
13、乙方如发生安全事故，必须立即向有关部门报告，不得隐瞒。
14、乙方如发生伤亡事故（含轻伤、重伤、死亡和急性中毒）必须立即组织抢救和保护现场，防止事故扩大，并速向甲方有关部门报告，不得隐瞒。
15、一旦发生伤亡事故（含轻伤、重伤、死亡和急性中毒）甲方应积极配合乙方进行抢救和协助善后处理工作。
16、乙方如发生伤亡事故（含轻伤、重伤、死亡和急性中毒）应按有关规定进行报告、统计、登记、分析、处理，并负有全部责任。
17、在施工过程中，应遵守以下规定：
17.1施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照深圳市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水道；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
17.2施工现场临时用电必须符合相关要求，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
17.3现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
17.4作业人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
17.5脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。
17.6施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
18、违约责任
乙方违反上述条款给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失；乙方违反上述条款造成事故的，乙方负完全责任。
19、其他
本协议在双方合作期内长期有效；本协议可与主合同共同使用，也可以单独使用。
甲方 ： 江苏深环科技 有限公司 乙方 ：
法定 （ 或 其委托） 代表 人签章： 法定 （ 或其 委托） 代表 人签章：
时间： 时间：
附件 2：
廉洁协议书
发包人 (甲方)： 江苏深环科技 有限公司
承包人 (乙方)：
项目名称： 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。
第一条 双方的权利和责任
（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。
（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。
（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。
（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反本协议的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。
（六）发现对方有违反本协议的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。
（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。
（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。
（九）一方因廉洁等相关问题进行调查时，另一方有义务积极配合并提供相关证据材料。
第二条 发包人的责任
（一）发包人认真履行合同规定的发包人责任。
（二）发包人人员不得索要、接受承包人违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受承包人违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。
（三）发包人人员不得索要、接受承包人对发包人人员或其配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。
（四）发包人人员不得索要、接受承包人为发包人人员配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；发包人人员及其配偶子女等亲属亲友不得从事与本项目有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。
第三条 承包人的责任
（一）承包人作为项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目开发建设工程的进度、质量、资金控制，认真履行合同规定的承包人责任。
（二）承包人不得以任何理由违反法规向发包人人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向发包人人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）承包人不得对发包人人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。
（四）承包人不得为发包人人员的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受发包人人员及其配偶子女等亲属亲友从事与项目有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。
第四条 违约责任
（一）发包人人员违反本协议规定的，由发包人按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）承包人人员违反本协议规定的，由承包人按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）若承包人存在违反本协议之行为，一经发现，承包人同意发包人有权暂停向承包人支付所有应付款项，并同意由承包人支付合同总额的 3%作为违约金。由此给发包人造成的损失均应由承包人负责赔偿，承包人对此充分了解且不持异议。
（四）若承包人向发包人行贿，或发包人向承包人索贿，承包人满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，有权对承包人处以 1-50万元或者行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。
（五）承包人违反本协议约定，发包人有权将承包人列入黑名单，三年之内不得参与发包人或其下属公司的建设工程招投标。
第五条 其他
本协议书作为项目合同的附件，在双方签署合同的同时签署本协议，经双方签署后生效。
发包人： 江苏深环科技 有限公司 承包人：
代表： 代表：
日期： 日期：
报价文件格 式
报价 文 件
项 目 名称 ：
报价人名称 ：
日 期 ：
附件 1：
报 价 函
致：
根据贵方为项目的 招标 邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表 投标 人（报价人名称、地址）提交下述文件份：
应至少包括以下文件： （均需加盖红章）
□报价函
□法定代表人资格证明书
□法定代表人授权书和身份证
□营业执照复印件
□资质证书复印件
□其他（报价人认为有必要提供的其他资料）
□报价一览表；
□报价清单明细表；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、本次报价所报内容完全按照 招标 文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2、报价人将按 招标 文件的规定履行全部合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部 招标 文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期为90个日历天。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的 投标 或收到的任何 投标 。
6、与本 招标 有关的一切正式往来通讯请寄 往 江苏省南通市通州区金新街道邢园路 86号江苏深环科技有限公司 。
报价人名称： （盖公章）
报价人授权代表签字：
报价人授权代表职务：
联系电话：
地址：
电话：
日期： 年 月 日
附件 2：
法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名： 性别： 年龄： 职务： 身份证号码： ，系（报价单位名称）的法定代表人，参加（采购单位）组织的（项目名称）项目的 投标 活动，签署 投标 文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
报价单位： （盖公章）
日期： 年 月 日
附：法定代表人的身份证复印件：
附件 3：
法定代表人授权书
本授权书声明：本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购单位）组织的（项目名称）项目的 投标 活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。
代理人无转移委托权。
特此委托。
代理人： 性别： 年龄：
单位： 部门： 职务：
报价单位：（盖章）：
法定代表人：（签字）：
日期： 年 月 日
注：报价人法定代表人参加 投标 的无须提供该委托书。
附：被授权人的身份证复印件：
附件 4：
营业执照复印件
附件 5 ：
资质证书 、安全生产许可证 复印件
附件 6 ：
报价一览表
单位：元
序号
项目名称
报价（含增值税总价）
增值税 发票
( 开票 ) 税率
1
江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程
（大写）人民币 ：
（小写） ¥ ：
9 %
备注：
报价单位代表签字 :
报价单位盖章：
日期： 年 月
标段信息
标段名称 江苏深环科技有限公司厂区设备平台及楼梯改造工程 标段编号 YG25ZG0007356-01
报价方式 总价
采购控制价（元） 181800
评审方法 经评审的最低投标价法
是否缴纳保证金 否
是否评定分离 否
是否递交申请资料文件 否
是否接受联合体 否
工期（天） 5
工期说明 自签订合同之日起5日历天
招标/采购范围 ①拆除A1A2现有部分钢平台楼梯并按图纸安装新楼梯并防腐处理；②A2压滤机安装玻璃钢操作平台；③A1稀硫酸稀释釜安装操作平台并防腐处理；④碱式氯化铜釜加装下料平台并防腐处理；⑤A1A2地池加装FRPP法兰；⑥甲、丙类库主风管位置加装不锈钢防火阀及手动阀门；⑦完成工程所需的其它所有工作等。详见工程量清单及图纸（仅供参考，以投标方现场实际踏勘核实工程量清单为准，不做结算依据，投标人踏勘现场后招标人提供电子版图纸及清单）。
资格条件 1、符合以下规定的条件：1)未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台等渠道列入黑名单；2)具有独立承担民事责任的能力；3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；6)参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。7)法律、行政法规规定的其他条件。2、本项目的特定资格要求：1)投标人应提供公司的环保工程专业承包资质三级（盖章）以上、安全生产许可证（盖章）、营业执照（盖章）；2)投标人应是中华人民共和国境内注册的独立法人机构或具有独立法人资格之外的其他投标人，包括合伙制企业或者其他组织。（投标时须提供：营业执照或事业单位法人证书或者工商行政主管部门颁发的工商登记证明的复印件或扫描件）；3)不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；4)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；5)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。6)本项目不接受联合体投标
招标文件获取开始时间 2025-08-18 17:00 招标文件获取截止时间 2025-08-25 09:00
质疑截止时间 2025-08-25 09:00 澄清答疑截止时间 2025-08-25 09:00
投标文件递交截止时间 2025-08-25 09:00
招标文件获取方式 线下获取
招标文件获取地点 江苏省南通市通州区金新街道邢园路86号江苏深环科技有限公司综合楼会议室
开标时间 2025-08-25 09:00
开标地点 江苏省南通市通州区金新街道邢园路86号江苏深环科技有限公司综合楼会议室
采购人与采购代理
采购单位 采购单位名称 江苏深环科技有限公司
采购单位地址 南通高新区康富路南侧、金海路东侧
联系人 尹才衡
联系电话 查看完整信息
对外监督人员
对外监督电话
招标公告附件
文件类型 文件名
其他附件 招标文件（厂区钢楼梯及操作平台改造工程）.docx
